Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Płocku

kara umowna

kara umowna, usterka, podwykonawca, usunięcie wady, klimatyzacja, układ sterowania, rękojmia, usunięcie wad i usterek, gwarancja, okres gwarancji, wynagrodzenie umowne, instalacja wentylacji i klimatyzacji, rozpoczęty dzień, gwarancja jakości, dzień zwłoki, instalacja wentylacji, przegląd gwarancyjny, termin wyznaczony na usunięcie, kompleks, umowa

kara umowna

usterka, mur oporowy, praca zewnętrzna, usunięcie wady, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, balustrada, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pomieszczenie piwnicy, roboty zewnętrzne

kara umowna

kara umowna, budynek, wada budynku, umowa o roboty budowlane, ściana, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, pozwany, garaż, kolejna wada, ościeżnica, usunięcie wady, umowa, nieprawidłowe wykonanie, drzwi, wykonanie zobowiązania, naliczanie kary, końcowy termin, gwarancja, elewacja, pismo z dni

kara umowna

oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy

kara umowna

pozwany, podwykonawca, naprawa gwarancyjna, usunięcie wady, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac, budynek, terminowe usunięcie, podstawa do miarkowania kary, dłużnik

kara umowna

kara umowna, usunięcie wady, usterka, wykonanie roboty, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, budowa boiska, nota, rękojmia za wady, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, okres rękojmi, protokół z dni, przedmiot odbioru

kara umowna

kara umowna, usunięcie wady, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki

kara umowna

usterka, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, umowa, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, usunięcie wady, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania

kara umowna

usunięcie wady, kaucja gwarancyjna, podwykonawca, wykonawstwo zastępcze, przedawnienie, wykonanie zastępcze, roszczenie, dzień opóźnienia, rękojmia, dłużnik, rażące wygórowanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, usunięcie wad przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzyciel, gwarancja, okres gwarancji i rękojmia, zwłoka, usterka

kara umowna

miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, most przez rzekę, przebudowa mostu, nota księgowa, wada stwierdzona przy odbiorze, zwłoka w usunięciu, kompensacyjna kara, środek obrony, żądanie zmniejszenia kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, załącznik, wierzyciel, sposób usunięcia wady, prokuratoria generalna skarbu państwa, wynagrodzenie netto, dzień zwłoki, umowa, żądanie dłużnika

kara umowna

usterka, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, umowa, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół odbioru końcowy, studnia, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja

kara umowna

usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania, kompensacyjna kara

kara umowna

wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, usterka, nadleśnictwo, usunięcie usterki, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, termin usunięcia, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wykonanie zobowiązania, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, szkoda, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, usterka, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda

kara umowna

usterka, strona powodowa, umowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia, umowa z dniem, opóźnienie w usunięciu

kara umowna

kara umowna, trawnik, wartość umowy, umowa, kosztorys powykonawczy, umowa wiążąca strony, inwestor, usunięcie wady, powództwo główne, zmiarkowanie kary, funkcja kary umownej, ponowne wykonanie, powództwo wzajemne, pierwsza instancja, naliczanie kary umownej, pozew wzajemny, wysokość kary, wada usuwalna, podstawa do naliczania kary, pozwany

kara umowna

kara umowna, dach, usterka, dachówka, usunięcie wady, obiekt, rynna, zaciek, suma stopy, połać, poddasze, komin, membrana, pozwana spółka, stopa referencyjna, naprawa, przedstawiciel, gwarancja, rura spustowa, okres gwarancji

kara umowna

miarkowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na użytkowanie, niemożliwość świadczenia, aga, pozwany, wartość nieruchomości, zastrzeżona kara umowna, postanowienie umowne, wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, użytkowanie, oświadczenie woli, sprzedaż nieruchomości, budynek, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa sprzedaży, dzierżawa, rażące wygórowanie