Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Płocku

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, wynagrodzenie, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru

kara umowna

odstąpienie od umowy, opóźnienie, zobowiązanie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zobowiązanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, praca, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie

kara umowna

wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, zmniejszenie kary umownej, wykonanie dzieła, pozwany, odstąpienie od umowy, praca, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, wykonanie roboty, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, spełnienie świadczenia

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, zobowiązanie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana

kara umowna

opóźnienie, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, robota budowlana, pozwany, robota dodatkowa, opóźnienie, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, wynagrodzenie, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe

kara umowna

opóźnienie, koncepcja projektowa, wykonanie dzieła, opóźnienie w wykonaniu dzieła, wersja robocza, miarkowanie kary umownej, wspólnota mieszkaniowa, ukończenie dzieła, nadbudowa i rozbudowa, uzgodnienie projektu, rozbudowa kamienicy, uzyskanie warunków technicznych, wierzyciel, opracowanie, umowa, warunek techniczny przyłączenia, zapłata kary umowna, opóźnienie powódki, wykonanie zobowiązania, dłużnik

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, zobowiązanie, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda, oświadczenie powodów

kara umowna

kara umowna, badanie konserwatorskie, dzieło, parafia, pozwany, dokumentacja, inwestor, umowa, plebania, protokół przekazania, narada koordynacyjna, wartość dzieła, dzień zwłoki, wykonanie umowy, zezwolenie na wykonywanie, wykonywanie badania, zezwolenie na prowadzenie, kara umowna należna, wierzytelność, ostatnia część

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, opóźnienie, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, praca, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin

kara umowna

kara umowna, projekt, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej, protokół odbioru dokumentacji

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, opóźnienie, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo

kara umowna

kara umowna, warstwa ścieralna, nawierzchnia, nierówność, miarkowanie kary umownej, wada, nawierzchnia asfaltowa, umowa, oświadczenie o potrąceniu, podwykonawca, inwestor, frezowanie, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, wykonanie zobowiązania, odbiór robót, przedmiot umowy, wierzyciel, wykonanie umowy

kara umowna

dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna, parter, elewacja budynku, dzień opóźnienia

kara umowna

sub, czynny podatnik, odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, weksel, roszczenie o karę umowną, utrata statusu, doradca biznesowy, aneks, wypowiedzenie, pozwany, zobowiązanie, faktura, nienależyte wykonanie zobowiązania, roszczenie o zapłatę kary, płatnik vat, podatek, ewidencja działalności gospodarczej, obowiązek zapłaty, wzajemna relacja handlowa

kara umowna

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie, instalacja